Договор
Договор Купли-Продажи по образцам
Сеть магазинов «Интерьер Центр», именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и Заказчик с другой стороны, именуемые вместе стороны, заключили договор о нижеследующем:
1 Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить на
условиях настоящего договора Товар, оговоренный сторонами и указанный в
Заявке (Приложение №1) к договору, которая является неотъемлемой частью
договора, согласно эталону-образцу или каталогу.
1.2 Товаром считается совокупность предметов, каждый из которых имеет
самостоятельное функциональное предназначение и может быть приобретен
Заказчиком как в комплекте так и отдельно.
1.3 Местом передачи товара является склад Исполнителя или при оплате
доставки место, куда Товар был доставлен по указанию Заказчика
транспортом Исполнителя. Доставка Товара осуществляется до подъезда.
1.4 Стороны договариваются, что при исполнении настоящего договора
прием Заказчиком Товара осуществляется по Заявке (приложение №1) к
настоящему договору; при этом каждый предмет Товара принимается
отдельно, т.к. может быть использован отдельно.
1.5 Размеры изделий во всех документах, относящихся к сделке, условные. Точные размеры предоставляются по запросу Заказчика.
1.6 Товар собирается и монтируется Исполнителем если оплачены услуги по
монтажу, что отражается в Заявке , в противном случае сборка и монтаж
Товара производится силами и за счет Заказчика.
1.7 Оформление обязательных согласований и разрешений в соответствии с
действующем законодательством, касающихся монтажа и эксплуатации Товара
возлагается на Заказчика. Так же при монтаже изделий Исполнителем,
Заказчик обязан предоставить схему расположения инженерных коммуникаций
(при их наличии) в месте проведения работ.
2 Цена договора
2.1 Расчет между сторонами производится в рублях РФ.
2.2 Стоимость Товара и работ по настоящему договору определяется
Заявкой, составленной Исполнителем и подтвержденной Заказчиком.
2.3 Заказчик вносит Исполнителю предоплату в размере не менее 70% от стоимости заказа.
2.4 Окончательный расчет по договору производится в соответствии с
утвержденной Заявкой и Актами Монтажа с учетом дополнительных работ
(если таковые возникли), которые являются неотъемлемой частью договора.
3 Качество Товара и Гарантийные обязательства
3.1 Допускается поставка деталей конструкции, требующих доработки и
подгонки при монтаже (в том числе детали, с превышением размеров, детали
не имеющие стыковочных элементов и т.п.) Различия по фактуре, оттенку,
узору древесины и прочим отличиям, связанным с неоднородностью
натурального материала или его имитации, не является браком.
3.2 Гарантийный срок товара составляет 1 год с момента передачи его Заказчику, при условии монтажа Исполнителем.
3.3 В случае сборки и монтажа силами Заказчика гарантийный срок
устанавливается на Товар в соответствии с действующим законодательством,
Изготовителем Товара.
3.4 Гарантийные обязательства не распространяются на Товар, который
после получения Заказчиком приобрел механические повреждения, был
конструктивно доработан, некачественно смонтирован (без участия
Исполнителя), эксплуатировался или хранился с нарушением технических
требований, а так же товар приобретенный с уценкой.
4 Ответственность Сторон
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ, регламентирующим продажи товаров по
образцам и настоящим договором.
4.2 В случае просрочки готовности товара более чем на 3 рабочих дня Исполнитель обязуется:
- По заявлению Заказчика уплатить последнему неустойку из расчета 0,1%
от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не
выше 5% от общей суммы договора
- По заявлению Заказчика возвратить сумму предварительной оплаты за не поставленный в срок Товар
4.3 В случае просрочки внесения доплаты более чем на 3 дня с момента
получения Товара Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы
договора за каждый день просрочки.
4.4 В случае просрочки получения товара более чем на 3 дня Заказчик
оплачивает хранение Товара на складе продавца из расчета – 0,1% от
стоимости Товара за каждый день хранения.
4.5 При просрочке просрочки получения товара более 30 (тридцати) дней –
Исполнитель может по своему желанию расторгнуть настоящий договор и
вернуть Товар на склад Изготовителя, при этом Заказчику выплачивается
сумма предоплаты за минусам штрафных санкций и накладных расходов,
связанных с хранением и транспортировкой Товара. Так же на основании
статьи 4 «ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ
ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА,
ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ» Утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N
55 не подлежит Возврату мерный Товар и Товар доработанный под
конкретную заявку - предоплата за этот Товар не возвращается
4.6 Ответственность Исполнителя (в том числе и в случае увеличения срока поставки) не распространяется на:
- Ущерб, вызванный потерей времени, потерей прибыли, других
коммерческих потерь, даже при уведомлении о возможности таких потерь.
- Любой другой косвенный ущерб или прочие (финансовые) убытки,
связанные с невозможностью использования Товара или Помещения. Убытки,
связанный с временным использованием других помещений и пр.
- Любую претензию к заказчику от третей стороны
- Ущерб, связанный с повреждением инженерных коммуникаций в месте
проведения работ при монтаже Товара, в случае если схема расположения
инженерных коммуникаций не была предоставлена либо содержала неверную
информацию о наличии либо отсутствии инженерных сетей в месте проведения
работ. Все затраты на восстановление инженерных коммуникаций, ремонт
техники и строений также претензии третьих лиц в данном случае
оплачиваются Заказчиком.
5 Форс-Мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6 Прочие условия
6.1 После получения Товара возврат, обмен Товара надлежащего качества осуществляется только с согласия Исполнителя.
6.2 В случае выявившейся непредвиденной технической невозможности
изготовить Товар или оказать услуги Исполнитель вправе отказаться от
поставки Товара или оказания услуг, однако это не освобождает его от
финансовых претензий Заказчика, предусмотренных настоящим договором.
6.3 Заказчик и Исполнитель несут равную ответственность за правильность
данных указанных в настоящем договоре и приложениях к нему.
6.4 Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
6.5 При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Магазина Исполнителя.
6.6 Настоящий договор и приложения к нему внимательно прочитаны
Заказчиком, со всеми условиями договора и приложений к нему заказчик
ознакомлен и согласен. Информация о Товаре указанная в договоре и
приложения к нему, в том числе о потребительских свойствах, цвете,
комплектации, технических характеристиках изготовителя, условиями
эффективного и безопасного использования, гарантийном сроке
предоставлена Заказчику в полном объеме. С ценой и условиями
приобретения Товара Заказчик ознакомлен и согласен.